1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van werken en diensten, die worden doorgegeven aan het bedrijf GREEN BEAVER, vertegenwoordigd door de heer Sébastien VAN BEVER, geregistreerd bij de B.C.E. onder nr. 0717.900.067, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Spiegelhofvoetweg 54.
  2. Onze aanbiedingen en bestekken worden opgemaakt op verzoek van de klant en zijn, tenzij anders overeengekomen, gratis. Onze aanbiedingen zijn 30 dagen geldig vanaf de datum van verzending.
    Er worden geen diensten verleend tenzij een bestelbon of een samenvattende overeenkomst aan ons is teruggezonden met datum en handtekening en een afbetaling van 30 % is gestort op onze rekening.
    In het geval van jaarlijkse onderhoudscontracten worden ze automatisch overgedragen van jaar tot jaar. De prijs van het contract wordt jaarlijks geïndexeerd. De beëindiging van het jaarlijkse onderhoudscontract moet worden onderworpen aan een opzegtermijn van één maand, per aangetekende brief, voor zijn vervaldag.
  3. De eventuele genoemde termijnen voor de uitvoering zijn aanwijzend en worden opgeschort of verlengd in geval van overmacht of bij slecht weer.
  4. Al onze prijzen zijn aangegeven in euro’s, BTW niet inbegrepen. Zullen worden toegepast, BTW tarieven geldend op het ogenblik van facturering.
    De prijzen die in de aanbieding zijn aangegeven, zijn uitsluitend bedoeld voor de realisatie van de daarin beschreven diensten, met uitsluiting van alle andere dienstverleningen. Als aanvullende diensten door de klant worden aangevraagd, worden deze extra in rekening gebracht.
  5. Facturen zijn contant betaalbaar of op enig ander door hen vermeld tijdstip. Elke klacht moet, op straffe van nietigheid, ons bereiken per aangetekende brief en / of e-mail binnen acht dagen na ontvangst van de factuur.
    Zolang de klant de volledige prijs van het werk niet heeft nagekomen, blijft het eigendom van de goederen in handen van de aannemer.
    Elke vertraging van betaling van meer dan 30 kalenderdagen zal, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een vertragingsrente van 1% per begonnen maand met zich meebrengen en een verhoging van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 € .
    De aanbieder heeft het recht om zijn diensten op te schorsen zolang de klant in gebreke blijft van betaling. Alle incassokosten zijn exclusief de verantwoordelijkheid van de klant en een aanmaning wordt per verzonden post van 12,50 € in rekening gebracht, zonder afbreuk te doen aan eventuele kosten van gerechtsdeurwaarder.
    In het geval van een professionele klant kan de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing zijn op de keuze van de ondernemer.
  6. Elke bestelling gedaan door de klant verbindt hem zodra deze is gevalideerd. Bij afwezigheid van een bestelling online of op internet, is er geen intrekking termijn van 14 dagen. In geval van annulering van de bestelling door de klant, kan geen restitutie van reeds betaalde bedragen of enige schadevergoeding worden geëist. De aannemer kan klacht indienen voor een vergoeding van 40% van de hoofdsom van de werf, exclusief btw.
  7. Onder geen beding kan de aannemer verantwoordelijk worden gehouden voor onkruid dat kan voorkomen op nieuw aangelegde gazons. Bovendien is het voor de aannemer onmogelijk om een ​​garantie te geven voor de herneming van de planten, aangezien deze
    afhankelijk is van te veel belangrijke en natuurlijke factoren, waaronder besproeiing.
  8. Voorafgaand de start van de werf moet een inplanting plan aan de aannemer worden voorgelegd, anders is de opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van de kosten als gevolg van bestaande slechte grenzen of uitlijningen.
    Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan niet-gemelde, niet-zichtbare werken. In het geval dat tijdens de werken niet-zichtbare en niet-aangegeven obstakels verschijnen, geven zij recht op een prijsherziening voor hun onttrekkingen en evacuatie.
  9. Respect voor uw privacy en uw persoonlijke informatie zijn onze prioriteiten. We verbinden ons ertoe ons te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Privacywet en de Verordening betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de
    verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (EU- verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). We bewaren geen persoonlijke gegevens, behalve degene die u ons wilt geven voor het sluiten en uitvoeren van de afgesloten verkoopcontracten.
    De verzamelde gegevens zijn uw identiteitsgegevens, uw correspondentie- en factuuradres, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de bovengenoemde taken uit te voeren.
    Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
    GREEN BEAVER is verantwoordelijk voor uw gegevens en wij verbinden ons ertoe de door Consumenten verstrekte informatie niet aan derden te verstrekken. GREEN BEAVER verkoopt, ruilt of verhuurt geen informatie over haar consumenten en klanten aan derden.
    De consument heeft ter allen tijde het recht op toegang, het recht op rectificatie van zijn gegevens, het recht om de verwerking te beperken, het recht op verzet en het recht om zijn toestemming in te trekken, om de juistheid ervan na te zien, om ze, in geval van fouten, te laten verbeteren en het gebruik ervan te beperken. Als u zich zorgen maakt over de beveiliging van uw gegevens, stuurt u ons een e-mail op green-beaver@outlook.com.
  10. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken en tribunalen van het Franstalig gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, ongeacht de plaats van levering of de geaccepteerde betaalwijze.